En la ciudad de _______, a ________ de _______ de ________.
LOS PRESENTES
El Sr._________, mayor de edad, con credencial de elector num. ________, vecino de ___________, con domicilio en calle ___________, de una parte; y el Sr.____________, mayor de edad, con credencial de elector num. _________, vecino de __________, con domicilio en calle ____________, de otra, actuando en representación de la Compañía ____________, acuerdan atendiendo a las siguientes:
NUESTRAS CLÁUSULAS
PRIMERA. Que el Sr.____________, es propietario de la finca siguiente (describir) que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad de __________, con el número _______ del Libro ________.
SEGUNDA. Que la Compañía ___________ realizará las obras sujetándose a los Proyectos, Memoria, Planos, Pliego de condiciones realizadas por los arquitectos _________ y ________, estando las partes conformes a los mismos.
TERCERA. La Compañía contratista cobrará por la construcción la suma de $_________, incluyendo en esa cantidad los gastos de materiales y maquinaria, cantidad que será pagada en entregas mensuales según lo dispuesto en el apartado siguiente.
CUARTA. En el plazo de los cinco primeros días de cada mes, la Dirección Facultativa de la obra expedirá acreditación del importe de la obra realizada durante el mes anterior, cantidad que deberá ingresar el Sr.___________ a la Compañía contratista en la Entidad Bancaria _________, sucursal ___________, número de cuenta __________.
QUINTA. La obra será ejecutada en el plazo de _________ meses, a contar desde la fecha de firma de este contrato.
SEXTA. Si a la finalización del plazo anterior, la obra no estuviese terminada, la Compañía contratista deberá de pagar la sanción de $________ por día en que incurra en demora.
SÉPTIMA. La Compañía _________ es responsable del trabajo realizado por las personas que ocupare en la obra.
OCTAVA. La Compañía contratista deberá cumplir las leyes laborales en relación al personal contratado.
NOVENA. La Compañía contratista deberá dejar preparada la obra para que el Sr __________ pueda al término de la obra llevar a cabo la conexión de las acometidas de los servicios de luz, gas…
DÉCIMA. El Sr. ___________ puede desistir de la construcción de la obra aunque se haya empezado, indemnizando a la Compañía contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiere obtener de ella.
DÉCIMA PRIMERA. Si la Compañía contratista incumple totalmente la realización de las obras, podrá rescindirse el contrato, debiendo dicha Compañía indemnizar a Sr. _________ de los daños y perjuicios.
DÉCIMA SEGUNDA. Todos los gastos derivados del presente contrato correrán a cuenta de la Compañía contratista.
DÉCIMA TERCERA. Para cualquier problema acerca del cumplimiento de este contrato, se someten ambas partes a la Jurisdicción de los Tribunales de ____________, renunciando expresamente al fuero propio.
Dando fe, firman las partes el presente contrato de OBRAS, en la fecha arriba indicada.
_____________________ ______________________
ARRENDADOR ARRENDATARIO
_____________________ ______________________
TESTIGO TESTIGO